La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

La Ley de Obras Públicas en el SINVP

Presentaciones similares


Presentación del tema: "La Ley de Obras Públicas en el SINVP"— Transcripción de la presentación:

1 La Ley de Obras Públicas en el SINVP
Bienvenidos ! 2 f 3 f

2 DESARROLLO DE LA OBRA PUBLICA
PLANEACIÓN MODALIDAD DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN 1 2 3 Desde… Hasta… APROBACIÓN PRESUPUESTAL FIRMA DEL CONTRATO TERMINACIÓN DE LA OBRA

3 OBJETIVO: Al finalizar el tema, el participante sera capáz de comprender y hacer un fácil manejo de los terminos de la ley en materia de obra pública, que se emplean en esta herramienta llamada SINVP.

4 DEFINICIONES CONCEPTO
Cada una de las normas o preceptos de obligado cumplimiento que una autoridad establece para regular, obligar o prohibir una cosa, generalmente en consonancia con la justicia y la ética: ley penal, civil, laboral. LEY p Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe S.A., Madrid LO PERMITIDO OBJETIVO REGULAR LAS ACCIONES… LO PROHIBIDO p LA SANCION LA AUTORIDAD

5 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
CONCEPTO DEFINICIONES La ley de obras publicas dice… Artículo 1 La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de contrataciones de obras publicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen:…. 5

6 NORMATIVIDAD APLICABLE
Constitución política de los estados unidos mexicanos Artículo 134 RECURSOS Constitución política del estado libre y soberano de B.C. Artículo 100 La ley de Obras públicas y servicios relacionados con las mismas Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público Reglamento.. FEDERAL p La ley de Obras públicas , equipamientos, suministros y servicios relacionados con las misma del estado de Baja California. Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el edo., B.C. Reglamento… ESTATAL

7 1 ER ETAPA PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN * Artículo 17
NOTA TECNICA * COSTO-BENEFICIO Artículo 17 Artículo 21 * g

8 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 17 En la planeación de las obras públicas y de los servicios, deberán ajustarse a : I La Ley General de Asentamientos Humanos; II Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y .. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuestos de Egresos de la Federación III

9 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 21 Las dependencias y entidades ..formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas,.. sus respectivos presupuestos, considerando: Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, ecológica y social de los trabajos I II Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; III Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas,… IV Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región…

10 NO PLANEAR ES PLANEAR PARA FALLAR
Planeación de la obra NO PLANEAR ES PLANEAR PARA FALLAR 100 % Fin costo Avance físico Inicio tiempo El mayor porcentaje de ahorro de una obra se alcanza en su etapa de planeación.

11 Segunda Etapa Proceso de la Obra Pública 3 f DISPONIBILIDAD DE RECURSO
24 Segunda Etapa MODALIDAD DE EJECUCION 26 ADMINISTRACION DIRECTA 70-73 CONTRATO 27 R 41 42 43 27 30 LICITACION PUBLICA EXCENTO DE LICITACION PUBLICA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ADJUDICACION DIRECTA 44 ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS 37 > Rango aut. DICTAMEN DE EXCEPCION ACTO DE FALLO 39 41 GARANTIAS 47 48 f-II r91 EMISION DE ACUERDO FIRMA DE CONTRATO 45 46 EJECUCION DE LA OBRA 3 f

12 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 24 Las dependencias y entidades bajo su responsabilidad podrán convocar, adjudicar o contratar obras y servicios relacionados con las mismas,… ..Con cargo a su presupuesto autorizado … En casos excepcionales previo a la autorización de su presupuesto, ..Estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria…,

13 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 26 Las dependencias y entidades podrán realizar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas por alguna de las dos formas siguientes: I Por contrato, o II Por administración directa

14 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 27 Las dependencias .. seleccionaran de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquel que …: I Licitación pública Invitación a ≥ tres … II III Adjudicación directa

15 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 27 Los contratos de obras públicas y los de servicios … se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, … Licitación pública a Convocatoria pública Artículo 27 Bis En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a diez millones de días de salario mínimo general vigente…. LP > 10,000,000 X = 672,900,000 Testigos sociales …y en aquellos casos que determine la Secretaria de la Función publica

16 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 30 El carácter de Las licitaciones públicas será: I Nacional, Personas de nacionalidad mexicana Internacionales, II Bajo cobertura de tratados (TLC ↔ usa-canada) Internacional abierta, III Sin estar bajo cobertura de tratados Cuando… a Los contratistas nacionales no cuenten con la capacidad b Se haya declarado desierta una de carácter nacional (no propuestas) c Sea un clausulado de créditos externos otorgados al gobierno federal

17 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 41 … las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y … Excepción a la licitación publica El procedimiento de excepción deberá fundarse en criterios de… eficacia, economía, eficiencia… ..La justificación de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable…

18 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 42 Las dependencias y entidades, podrán contratar, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, …cuando: I Licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros.. II Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor; III Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados; IV Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación publica ponga en riesgo la seguridad.. VII Se haya declarado desierta una licitación pública, (Edo. 2)

19 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 43 Las dependencias y entidades…, podrán contratar…, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, .., cuando… El importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Los contratos no se fraccionen…. La suma de los montos de los contratos .. no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado… $ contratado 30% presupuesto autorizado 35% Edo. a

20 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 44 El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente: I Difundir la invitación en CompraNet y en la página de Internet de la dependencia o entidad; III ..se deberá contar con un mínimo de tres proposiciones susceptibles de análisis En caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones señalado en el párrafo anterior, se podrá optar por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las proposiciones presentadas. En caso de que sólo se haya presentado una propuesta, la convocante podrá adjudicarle el contrato si considera que reúne las condiciones requeridas, o bien proceder a la adjudicación directa conforme al último párrafo de este artículo;

21 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 37 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará, a cabo .., conforme a lo siguiente: I Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederá a su apertura haciéndose constar la documentación presentada sin que ello implique la evaluación de su contenido III Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas, se señalara lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación,….

22 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 39 En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, … entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva . El contenido del fallo se difundirá a traves de Compranet el mismo día que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta publica, se les enviara por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en Compranet.  Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

23 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 47 La notificación del fallo obligará a la dependencia o entidad y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato, … No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 48 de esta Ley. R Artículo 91 No podrá ser menor al diez por ciento del monto total autorizado al contrato en cada ejercicio.

24 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 48 Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar: El cumplimiento de los contratos. … dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. II Los titulares de las dependencias … fijarán las bases, la forma y el porcentaje a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento …, a efecto de determinar montos menores para estos, de acuerdo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaria de la función publica. ( r90 ) a En los casos señalados en los artículos 42, fracciones IX, X y 43. se podrá exceptuar de la presentación de garantías.

25 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 42 Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana marginada, y que la dependencia o entidad contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad.. IX X Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona física, siempre que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico, o Artículo 43 …,cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación

26 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 45 Las dependencias deberán incorporar en las convocatorias a las licitaciones las modalidades de contratación … I Sobre la base de precios unitarios, PRECIO ALZADO II A precio alzado PRECIO UNITARIO III Mixtos IV Amortización programada ..la contraprestación periódica que la dependencia o entidad tiene obligación de cubrir al Inversionista contratista por la ejecución de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, su puesta en marcha, mantenimiento y operación;

27 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 46 Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, en lo aplicable lo siguiente: I El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante y del contratista II La indicación del procedimiento … III Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir… VI El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato …. VII El plazo de ejecución de los trabajos, así como los plazos para verificar la terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito; X Términos, condiciones y el procedimiento para la aplicación de penas convencionales, retenciones y/o descuentos;

28 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 70 Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 24 de esta Ley, las dependencias y entidades podrán realizar trabajos por administración directa, siempre que posean… Personal técnico Maquinaria Equipo de construcción y podrán: I Utilizar la mano de obra local que se requiera, II Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario; III Utilizar preferentemente los materiales de la región, y VI Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios bajo ninguna circunstancia podrán participar terceros como contratistas, …

29 Proceso de la Obra Pública
Tercera Etapa EJECUCION DE LA OBRA 48 49 GARANTIA 50 52 DIFERIMIENTO 50 ANTICIPO r130 r132 ESTIMACIONES 54 55 r101 DEDUCTIVAS r220 PENAS CONVENCIONALES r86-88 46 Bis CONVENIOS 59 GARANTIA r 98 II 64 TERMINO DE OBRA 65 66 R r95 R FINIQUITO F I N f

30 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 48 Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar: I Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán presentarse …, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos, y

31 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 50 El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo siguiente: I ..podrá realizarse en una sola exhibición o en varias parcialidades, debiendo señalarse tal cuestión en la convocatoria a la licitación y en el contrato respectivo; … podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la asignación presupuestaria aprobada al contrato…. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del … IV

32 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 50 El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo siguiente: III El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su proposición; V El atraso en la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato, y Las dependencias y entidades podrán otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 de esta Ley, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato respectivo. VI

33 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 50 Se difiere un periodo por alguna de las siguientes causas: ..el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. I DIFERIR NO ES AMPLIAR 180 dn 180 dn

34 De trabajos ejecutados;
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas Artículo 130 En los contratos de obras y servicios únicamente se reconocerán los siguientes tipos de estimaciones: De trabajos ejecutados; I De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, y II De gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley. III De los ajustes de costos. IV

35 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 54 Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular… Con una periodicidad no mayor de un mes. …..,; … realizaran preferentemente, el pago a contratistas a través de medios de comunicación electrónica.

36 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 101 Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, dichos conceptos… …se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en el contrato y los emitidos en cada uno de los convenios pueden incluirse en la misma estimación, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago. .

37 Aplicación de retenciones
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas Las penas serán determinadas en función del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente… Artículo 86 …. Al programa de ejecución convenido. …se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin aplicar el IVA, Aplicación de retenciones 30% 20% 10% PROGRAMADO EJECUTADO PENALIZADO

38 Así mismo conforme al art 46bis párrafo tercero….
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas Artículo 88 Así mismo conforme al art 46bis párrafo tercero…. ..se aplicarán mediante retenciones económicas en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento ..el contratista las podrá recuperar en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, salvo que en el contrato se hayan pactado fechas criticas a que se refiere el art. r134 Artículo 46 Bis En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento

39 sefupu icic Los cargos adicionales…
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas Los cargos adicionales… Artículo 220 Son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales a Derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos. No forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. Únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión. sefupu icic Ley de derechos articulo 191

40 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 59 Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas modificar los contratos… Sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios, siempre y cuando : No rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo No impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, No se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.

41 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 59 Convenios… Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado …, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y debidamente justificados, la dependencia o entidad solicitará la autorización de la Secretaría de la Función Pública para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos g

42 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 59 Convenios… Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrán ser modificados en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos. Sin embargo, ..las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o requerir reducciones, de conformidad con las disposiciones que, en su caso emita la Secretaria de la Función Publica La celebración oportuna de los convenios será responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate, misma que no deberá exceder de 45 días naturales, contados a partir de la mencionada determinación.

43 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 98 Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, se observará lo siguiente: ……. II. En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza;

44 Verificación terminación
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas Artículo 64 El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados… I Aviso conclusión II Verificación terminación III Recepción física IV Finiquito Rartículo 164 y 167 Verificación del termino de la obra Hasta 15 días Hasta 60 días Plazo pactado en contrato I II III IV

45 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 65 A la conclusión de las obras públicas… Las dependencias y, en su caso, las entidades, deberán registrar en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad de las entidades federativas, …, y en su caso deberán remitir a la Secretaria de la Función Publica los títulos de propiedad para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal y su inclusión en el Catálogo e Inventario de los Bienes y Recursos de la Nación.

46 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 66 Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, … Previamente a la recepción de los trabajos deberán constituir : Fianza por el 10 % del monto total ejercido de los trabajos. o Carta de crédito irrevocable por el 5% del monto total ejercido, o Aportar recursos líquidos por una cantidad del 5% del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos.. Las garantías señaladas…, se cancelarán una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista. R Artículo 95

47 Deberá notificar la terminación de los trabajos
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas Artículo 164 Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, el contratista a través de la bitácora o excepcionalmente por escrito.. Deberá notificar la terminación de los trabajos Anexará los documentos que lo soporten e incluirá : Relación de las estimaciones o Gastos aprobados, Monto ejercido y Créditos a favor o en contra. Las dependencias y entidades, dentro de un plazo no mayor a quince días naturales a partir del día siguiente a aquél en que reciban la notificación … iniciarán el procedimiento de recepción de los trabajos.

48 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Artículo 168 Las dependencias y entidades, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones…. Deberán elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos. Únicamente quedarán subsistentes las acciones que deriven del mismo, así como la garantía que se contempla en el artículo 66 de la Ley, por lo que no procederá reclamación alguna de pago formulada por el contratista con posterioridad a la formalización del finiquito o, …

49 Anexo

50 Moralidad administrativa
Constitución política de los estados unidos mexicanos Artículo 134 Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales …. Se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Moralidad administrativa Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan,…. SEGUIMIENTO Las adquisiciones, arrendamientos …, prestación de servicios ..y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, LICITACION PUBLICA PROPUESTAS SOLVENTES 50

51 Vigilancia en el cumplimiento
Constitución política de los estados unidos mexicanos Artículo 134 Constitución política de los estados unidos mexicanos Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, … El manejo de recursos económicos federales,… se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará … Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. …… Excepciones a la ley Recursos federales Vigilancia en el cumplimiento 51

52 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de B.C
Artículo 100 Los recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado y los Municipios así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas, …. Se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, de acuerdo a las metas que estén destinados dentro de sus respectivos Presupuestos de Egresos. Las adquisiciones, arrendamientos …, prestación de servicios … y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o se llevarán a cabo a través de licitaciones públicas y convocatorias públicas, para que se presenten libremente proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, garantías, formas de pago, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. MORALIDAD ADMINISTRATIVA LICITACION PUBLICA PROPUESTAS SOLVENTES

53 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de B.C
Artículo 100 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE B.C. Cuando las licitaciones a que se hace referencia en el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos, y demás elementos para acreditar la economía, eficiencia, eficacia y honradez que garanticen las mejores condiciones financieras, comerciales y de servicio. ….. El manejo de los recursos económicos del Estado se sujetará a las bases de este Artículo. Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Octavo de la Constitución Política del Estado. Excepciones a la ley Recursos ESTATALES Vigilancia

54 Oficio emitido por la SPF….
Oficio de rangos Rangos Oficio emitido por la SPF…. Obras y servicios g

55 La convocatoria deberá contener:………. 19Bis, 40Bis, 52Bis
Convocatoria pública Artículo 31 La convocatoria deberá contener:………. 19Bis, 40Bis, 52Bis Obras y servicios Artículo 32 La publicación de la convocatoria a la licitación publica se realizara a traves de CompraNet y su obtención será gratuita…… g

56 g

57 Modificación de contratos
Convenios Tipo de Convenios % variación Nombre del convenio # de Convenios Ley Federal Ley Estatal ≤ 25 % Modificatorio 1,2,3,.. n 1,2,3,…n > 25 % Adicional 1,2,3,..n 1 (solo uno) Las modificaciones… No afectara las condiciones, naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original No se convendrá para eludir el cumplimiento de esta Ley o de los tratados. g

58 Ley Federal de Derechos..
Articulo 191 Retenciones.. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaria de la Función Pública, los contratistas con quienes se celebren contratos de obra publica y de servicios relacionados con la misma, pagarán un derecho equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo 5 al millar

59 Diario oficial de la federación
CUARTO 59

60 Gracias por su atención
FIN Gracias por su atención

61 Nota técnica Estudios y proyectos Obras Gestión de Recursos
Información en portal Estudios y proyectos Obras Llenar y remitir nota técnica a la dirección electrónica Ver lineamientos en portal de DIP 61

62 Filtros Nota técnica Estudios y proyectos En general Obras ≥ 10 mdp
Rangos Estudios y proyectos En general Obras ≥ 10 mdp Adquisiciones ≥ 2 mdp Y todas aquellas que la secretaría así las considere. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, y estarán vigentes en tanto no se disponga lo contrario.

63

64 Los ejes de desarrollo que conformarán el PED 2014-2019 serán:
Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa Sociedad Saludable Desarrollo Económico Sustentable Educación para la Vida Infraestructura para la Competitividad y el Desarrollo Seguridad Integral y Estado de Derecho Gobierno de Resultados y cercano a la gente


Descargar ppt "La Ley de Obras Públicas en el SINVP"

Presentaciones similares


Anuncios Google