Convenio de Uso de Recursos No. 17 de 2011, Departamento del Córdoba y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Valor Asignado: $ Valor Desembolsado: $ Avance Físico: 94% - Avance Financiero: 50 % - Población Beneficiada: Habitantes - Empleos directos generados: No. de Proyectos Aprobados: 4 - Ejecutor: Gobernación de Córdoba – Aguas de Córdoba S.A ESP

ESTADO GENERAL DE LA CONTRATACION En el marco del convenio No. 17 de 2011 se han suscrito 4 contratos de obra y 4 contratos de interventoría, cuyo estado es el siguiente: Contratos En ejecución: NoObjeto Contrato No. Contrato Obra Civil / Interventoría Valor Obra Civil / Interventoría % Ejecución Fecha de Contratación Fecha de Inicio Fecha de Terminación 1 Obras de mitigación para los Sistemas de Captación en el Rio Sinú de los acueductos de San Bernardo del Viento y Moñitos. Contrato de obra Interventoría Técnica, Administrativa y de control Financiero para hacerle seguimiento a la ejecución del contrato de obra que tiene por objeto las obras de mitigación para los Sistemas de Captación en el Rio Sinú de los acueductos de San Bernardo del Viento y Moñitos. Contrato de interventoría

Contratos En ejecución: NoObjeto Contrato No. Contrato Obra Civil / Interventoría Valor Obra Civil / Interventoría % Ejecución Fecha de Contratación Fecha de Inicio Fecha de Terminación 3 Reconstrucción del sistema de tratamiento de aguas residuales de la margen Izquierda de la Ciudad de Montería, departamento de Córdoba Estaba suspendido. Fecha reinicio de las obras el 19 de Junio de Interventoría técnica, administrativa y de control financiero para hacer seguimiento a la ejecución del contrato de obra que tiene por objeto: Reconstrucción del sistema de tratamiento de aguas residuales de la margen Izquierda de la Ciudad de Montería, departamento de Córdoba. Contrato de interventoría $ Estaba suspendido. Fecha reinicio de las obras el 19 de Junio de 2012

NoObjeto Contrato No. Contrato Obra Civil / Interventoría Valor Obra Civil / Interventoría % Ejecución Fecha de Contratación Fecha de Inicio Fecha de Terminación 1 Construcción de obra de disminución de riesgo del sistema de acueducto del Municipio de Ayapel, mediante la instalación de redes de acueducto de los Barrios Divino Niño, San Carlos y Miraflores, Etapa II, Municipio de Ayapel, Departamento de Córdoba , Interventoría técnica, administrativa y de control financiero para hacer seguimiento a la ejecución del contrato de obra que tiene por objeto: Construcción de obra de disminución de riesgo del sistema de acueducto del Municipio de Ayapel, mediante la instalación de redes de acueducto de los Barrios Divino Niño, San Carlos y Miraflores, Etapa II, Municipio de Ayapel, Departamento de Córdoba Contratos Terminados: 4

NoObjeto Contrato No. Contrato Obra Civil / Interventoría Valor Obra Civil / Interventoría % Ejecución Fecha de Contratación Fecha de Inicio Fecha de Terminación 3 Construcción del dique frente al rio para el control de inundaciones y obras ambientales complementarias del área donde funciona el sistema de tratamiento del acueducto regional san Bernardo del Viento – Moñitos. Contrato de obra Interventoría técnica, administrativa y de control financiero para hacer seguimiento a la ejecución del contrato de obra que tiene por objeto: Construcción del dique frente al rio para el control de inundaciones y obras ambientales complementarias del área donde funciona el sistema de tratamiento del acueducto regional san Bernardo del Viento - Moñitos Contratos Terminados: 4

Cronograma de Ejecución: Fecha Terminación No. Contratos ContratoValor obra e Interventoría Febrero Instalación Redes Acueducto Ayapel Interventoría Instalación Redes Acueducto Ayapel$ Marzo Construcción Dique en San Bernardo del Viento Interventoría Construcción Dique en San Bernardo del Viento $ Junio Reconstrucción PTAR Montería Interventoría Reconstrucción PTAR Montería $ Julio Obras Mitigación riesgo Captación acueducto San Bernardo del Viento Interventoría Obras Mitigación riesgo Captación acueducto San Bernardo del Viento $ TOTALES8$

1.Coordenadas Georeferenciales: (X) : (Y) 2.Objeto del Contrato: Obras de mitigación para los Sistemas de Captación en el Rio Sinú de los acueductos de San Bernardo del Viento y Moñitos. CONTRATO DE OBRA No CONTRATO DE INTERVENTORIA No Valor contrato($): Aporte FNC: Otras fuentes Valor contrato($): Aporte FNC: Otras fuentes Nombre Contratista Obra: Contrato No. Nit/ Razón Social: Jorge David Bitar Alvarez Nombre Contratista Contrato No: NIT: Emironel Cesar Valverde Espeleta 022 de Plazo de ejecución:120 díasPlazo de ejecución:120 días Fecha de Contratación: Fecha de Contratación: Fecha de Inicio: Fecha de Inicio: Fecha de Terminación: Fecha de Terminación: Prorrogas:NAProrrogas:NA Suspensiones:NASuspensiones:NA Avance Financiero: Vr. Pagos Realizados: Vr. Pago por realizar: 50% $ Avance Financiero: Vr. Pagos Realizados: Vr. Pago por realizar: 50% $ Avance Físico:88 % Contratos En Ejecución:

ALCANCE CONTRATADO : El proyecto comprende la construcción de obras de protección del nuevo sitio de reubicación de las barcazas (bolsacretos), movimiento de tierra para empotramiento de pasarela en el nuevo sitio de reubicación de las barcazas, construcción de estructura metálica para pasarela en el nuevo sitio de reubicación de las barcazas, desmonte del sistema eléctrico e hidráulico existente y traslado al sitio definitivo, montaje de barcazas en el sitio de reubicación definitivo, montaje del sistema hidráulico en el sitio de reubicación definitivo y montaje del sistema eléctrico en el sitio de reubicación definitivo. OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA: Construcción de obras de protección del nuevo sitio de reubicación de las barcazas (bolsacretos), movimiento de tierra para empotramiento de pasarela en el nuevo sitio de reubicación de las barcazas, construcción de estructura metálica para pasarela en el nuevo sitio de reubicación de las barcazas, desmonte del sistema eléctrico e hidráulico existente y traslado al sitio definitivo, montaje de barcazas en el sitio de reubicación definitivo. Para la terminación de las obras, solo falta el montaje de los sistemas hidráulicos y eléctricos en el sitio de reubicación definitivo. INCONVENIENTES: Las obras tuvieron atrasos en su iniciación ante las demoras en el giro de los recursos de anticipo al contratista por parte de la Fiduciaria la Previsora, haciendo la primera solicitud el 29 de diciembre de 2011 y solo hasta el 8 de marzo de 2012, la Fiduprevisora realizó el desembolso del anticipo. Las obras al inicio no presentaban un avance significativo, debido a que los suministros tuvieron una demora en la entrega y las actividades ejecutadas no eran representativas, pero por ser actividades no precedentes, una vez se culminaron esta dio un salto en el rendimiento del 16% al 82%. Avance estipulado en el último informe de interventoría a corte de mayo de Las obras faltantes que incluyen los montajes de los sistemas eléctricos e hidráulicos, se termina dentro del plazo previsto que es el 12 de Julio de 2012.

REGISTRO FOTOGRAFICO: ANTES Y DESPUES

1.Coordenadas Georeferenciales: (X) : (Y) 2.Objeto del Contrato: Reconstrucción del sistema de tratamiento de aguas residuales de la margen Izquierda de la Ciudad de Montería, departamento de Córdoba. CONTRATO DE OBRA No CONTRATO DE INTERVENTORIA No Valor contrato($): Aporte FNC: Otras fuentes Valor contrato($): Aporte FNC: Otras fuentes Nombre Contratista Obra: Contrato No. Nit/ Razón Social: Rodolfo Antonio González Fuentes Nombre Contratista Contrato No: NIT: Emironel Cesar Valverde Espeleta 020 de Plazo de ejecución:120 díasPlazo de ejecución:120 días Fecha de Contratación: Fecha de Contratación: Fecha de Inicio: Fecha de Inicio: Fecha de Terminación Fecha de Terminación: Prorrogas:NAProrrogas:NA Suspensiones: Desde el 22 de marzo de 2012 hasta el 19 de Junio de Suspensiones: Desde el 22 de marzo de 2012 hasta el 19 de Junio de 2012 Avance Financiero: Vr. Pagos Realizados: Vr. Pago por realizar: 50% $ Avance Financiero: Vr. Pagos Realizados: Vr. Pago por realizar: 50% $ Avance Físico:86% Contratos En Ejecución:

ALCANCE CONTRATADO : El proyecto comprende la reconstrucción del sistema de tratamiento de las aguas residuales de la margen izquierda de la ciudad de Montería mediante la reconstrucción de m2 de terraplén de las lagunas de maduración, reconstrucción de m2 de vías de acceso a EBAR El Dorado y Lagunas, construcción del sistema de deshidratación de lodos eras de secado, incluye actividades de localización, replanteo, excavaciones y rellenos. OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA: 1. Reconstrucción Terraplén Lagunas: Se ha ejecutado m2 de empradización con grama ornamental y la reparación de 350 ml de cercas. 2. Reconformación vía de acceso a EBAR el Dorado: Se han suministrado m3 de material seleccionado para relleno., Suministro e instalación de compuerta deslizante en HF de 30" con pasamuro, vástago de elevación, pedestal y rueda de manejo y el mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias. 3. Obras para el control de inundaciones en estructuras EBAR y El Dorado. Se suministraron las compuertas de los desarenadores, construcción de estructura de rebose de la PTAR y construcción de losa en todas las estructuras de interconexión que incluye tapa en concreto reforzado y de inspección igual a la instalada en las cámaras de inspección (Manholes) y la construcción del sistema de deshidratación de lodos. INCONVENIENTES: La obra se inicio un poco lenta debido a algunos cambios necesarios en el diseño inicial entregado por la empresa Proactiva aguas de Montería SA ESP, que dieron lugar a varias reuniones entre el diseñador del proyecto, el contratista, el interventor, Aguas de Córdoba como ente contratante de las obras y el supervisor del MVCT, sin embargo la obra se ejecutó hasta alcanzar un avance del 86% el 22 de marzo de 2012, fecha en la cual hubo necesidad de hacer una suspensión debido a que las 2 vías de acceso al sitio de la obra, fueron intervenidas por la CVS en desarrollo de un proyecto de alcantarillado a su cargo. Mediante reunión sostenida en las oficinas de la CVS el 6 de Junio de 2012 entre la supervisión del MVCT y la s partes interesadas y teniendo en cuenta que una de las vías intervenidas había sido habilitadas para el tránsito vehicular, se acordó el reinicio de las obras para el 19 de Junio, tal como efectivamente se hizo. Sin embargo el desarrollo ha sido un poco lento ante la intensidad de las lluvias en la zona, con lo que se presume que las obras no serán terminadas dentro del plazo contractual que es el 25 de Junio, requiriendo un plazo adicional de 15 días adicionales para su terminación.

REGISTRO FOTOGRAFICO: ANTES Y DESPUES

1.Coordenadas Georeferenciales: NORTE (X): (Y) – SUR (X) : (Y) 2.Objeto del Contrato: Construcción del dique frente al rio para el control de inundaciones y obras ambientales complementarias del área donde funciona el sistema de tratamiento del acueducto regional san Bernardo del Viento - Moñitos CONTRATO DE OBRA No CONTRATO DE INTERVENTORIA No Valor contrato($): Aporte FNC: Otras fuentes Valor contrato($): Aporte FNC: Otras fuentes Nombre Contratista Obra: Contrato No. NIT: Jorge David Bitar Alvarez Nombre Contratista No. Contrato NIT: Emironel Cesar Valverde Espeleta 019 de Plazo de ejecución:120 díasPlazo de ejecución:120 días Fecha de Contratación: Fecha de Contratación: Fecha de Inicio: Fecha de Inicio: Fecha de Terminación: Fecha de Terminación: Prorrogas:NA Suspensiones:NA Avance Financiero: Vr. Pagos Realizados: Vr. Pago por realizar: 50% $ Avance Financiero: Vr. Pagos Realizados: Vr. Pago por realizar: 50% $ Avance Físico:100% Contratos Terminados

ALCANCE EJECUTADO: Protección contra inundaciones mediante la construcción del dique en tierra, aguas arriba y aguas abajo del sitio de captación del río Sinú. relleno con material común en la zona donde se ubica la caseta de bombeo, entre otros. La obra se encuentra terminada, recibida por la interventoría y la comunidad, en proceso de liquidación por Aguas de Córdoba. El 28 de Mayo de 2012 el Departamento hizo la solicitud de pago a la Fiduciaria La Previsora de las Actas No.1 del 40% y Acta Final del 10% para los contratos de obra e interventoría. A la fecha no ha habido ninguna respuesta por parte de la Entidad Fiduciaria

1.Coordenadas Georeferenciales: 2.Objeto del Contrato: Construcción de obra de disminución de riesgo del sistema de acueducto del Municipio de Ayapel, mediante la instalación de redes de acueducto de los Barrios Divino Niño, San Carlos y Miraflores, Etapa II, Municipio de Ayapel, Departamento de Córdoba. CONTRATO DE OBRA No CONTRATO DE INTERVENTORIA No Valor contrato($): Aporte FNC: Otras fuentes Valor contrato($): Aporte FNC: Otras fuentes Nombre Contratista Obra: Contrato No. Nit/ Razón Social: Miguel Joaquin Silva Cabrales Nombre Contratista Contrato No. NIT: Emironel Cesar Valverde Espeleta 018 de Plazo de ejecución:60 díasPlazo de ejecución:60 días Fecha de Contratación: Fecha de Contratación: Fecha de Inicio: Fecha de Inicio: Fecha de Terminación: Fecha de Terminación: Prorrogas:NingunaProrrogas:Ninguna Suspensiones:20 díasSuspensiones:20 días Avance Financiero: Vr. Pagos Realizados: Vr. Pago por realizar: 50% $ Avance Financiero: Vr. Pagos Realizados: Vr. Pago por realizar: 50% $ Avance Físico:100% Contratos Terminados

ALCANCE EJECUTADO: Instalación de 3,870 ml de tubería de acueducto de 3 en PVC en los barrios Miraflores, Divino Niño y San Carlos, integrándolos al sistema existente, instalación de 5 válvulas para sectorización de la red de distribución, instalación de 4 válvulas ventosas e instalación 657 conexiones domiciliarias. La obra se encuentra terminada, recibida por la interventoría y la empresa de servicios públicos del Municipio de Ayapel y Liquidada por Aguas de Córdoba. El pago final del 50% (Obra – Interventoría) está en trámite.